服务类政府采购合同协议书 (新增合同)
采购人(甲方):长沙市殡葬事业管理处 合同编号: CSCG-JZ-201903120002-1
供应商(乙方):湖南创一建设工程有限公司
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息
(1)采购方式: 竞争性谈判
(2)项目名称:明阳山殡仪馆运输班跨坡治理项目工程服务采购
(3)采购计划编号:CSCG-201903120002
2.合同标的及金额
标段号标的名称总价
1运输班跨坡治理工程项目448591.59
合计金额小写:448591.59
合计金额大写:肆拾肆万捌仟伍佰玖拾壹元伍角玖分
合同标的及金额明细:

本项目为长沙殡葬事业管理处殡仪馆运输班跨坡治理项目施工,主要内容包括:场地清理转运、挡土墙施工、围墙修复、土方平整、水沟水管修复连接等,具体施工内容以施工图设计、工程量清单为准。

具体金额明细详见附件。

合同价格形式:
3.履行合同的时间,地点及方式
服务期限从起 至

4.付款人及付款方式
(4.1)付款人:长沙市殡葬事业管理处通过  国库集中支付  双控账户支付  自行支付   国库集中支付
(4.2)付款方式:约定支付分期及金额       总支付次数3次       第1次支付314014.11元, 第2次支付121119.73元, 第3次支付13457.75元,
支付说明

5.合同履约验收方式
  甲方在收到乙方交付的货物后按如下方式进行验收:
  合同在第 1 次支付前组织验收
   简易程序验收       一般程序验收
6.解决合同纠纷方式
  首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷
   提请仲裁       向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
  本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购合同格式条款及其附件
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款(如果有)
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
8、合同生效期
本合同自生效
9、合同份数
本合同一式 份, 采购人执份 , 供应商执 份, 均具有同等法律效力
其他约定内容

、工期及质量要求

1.1工期要求:30天

1.2   质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

、项目实施要求

1.建筑材料运输、保管及保险

1.1中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输,包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责建筑材料在施工地点的保管,直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

2.1中标人须加强施工的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度,持证上岗。

3.验收要求

3.1由采购人组织验收活动,中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。

4.质量保证

4.1   本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

4.2   施工期间,应接受采购人及监理工程师的监督管理,遵守有关规定。

      4.3   质量保修:保修期一年,保修期间进场维修,保证无偿修理完好,否则,由采购人安排维修,维修费在保修预留金中双倍扣除。

、项目特别说明

1.   实施时间及地点

1.1   实施时间:中标方收到中标通知书后10日内到发包方单位按要求签订工程施工合同(含协议通用合同、专用合同,其中通用合同和专用合同必须按最新标准规范范本),逾期不签合同视为自动放弃。签订合同后一周内必须进场,逾期不进场视为自动放弃。

1.2   实施地点:长沙市殡葬事业管理处指定地点

2.   结算方法

     2.1   支付方式:长沙市殡葬事业管理处(自行支付)

2.2   付款方式:项目竣工验收合格后,支付到合同价款的70 %;经长沙市财政评审中心审定结算后累计支付到最终结算价的 97 %;预留最终结算价的 3% 作为质保金,自验收合格之日起,满一年后30天内(无质量及其他经济法律纠纷)无息付清。

2.3  本项目工程部分中标金额不作为总价包干依据,最终结算价以市财政预决算投资评审中心审核的为准。供应商应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用,如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容,均由成交人自负,采购人不再支付任何费用。货物部分采用费用包干方式建设供应商应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备及材料购置,以及产品运输保险保管、项目安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。

2.4   工程变更

2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2当发生工程变更、工程量增减时,由采购人按照有关程序办理。

3.    工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算,承包人应积极配合,发包人在6个月审核认可,未办理完结算不支付工程尾款,并不计算利息。工程竣工验收后,承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档,并必须保证所有归档资料的真实性。承包人结算资料逾期未交,每超过30天,发包方按合同总额的1%从支付款中扣除,以此类推。

4.    工程保修

      按建设部[2000]80号令规定保修内容及期限,由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的3%建质[2017]138号《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》,保修期满后,一次性支付。

5.    争议的解决

      本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由长沙建设工程仲裁委员会仲裁。

6.   供应商需根据其技术方案,按湖南省住房和城乡建设厅颁发的“湘建价[2014]113号文”关于印发《湖南省建设工程计价办法》“湘建价【2016】160号文关于颁发《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知(湘建价[2019]47号)要求及其它现行定额进行自主报价。

7.   本项目为交钥匙工程,项目工程量清单未涉及到的相关内容,供应商应根据现场情况和项目设计技术规范以及施工的相关要求列入清单内容,如出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。

合同备案时间:(甲方盖章后自动生成)
合同签订地点:
甲方(公章)
乙方(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电             话: 电             话:
传             真: 传             真:
开  户 银 行:
帐             号: